建设工程实务中，将未完工程指定给第三人施工，签订三方协议等问题常引发发承包双方争议，处理不当可能导致工程款结算困难或工期延误。 一句话结论 将未完工程指定给第三人施工，签订三方协议之日为工程交付之日。 法律依据 《中华人民共和国民法典》第788条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第27条规定，利息

建设工程实务中，承包人以生效判决中确认的工程交付日期作为等问题常引发发承包双方争议，处理不当可能导致工程款结算困难或工期延误。 一句话结论 承包人以生效判决中确认的工程交付日期作为利息起算点，最高院予以支持。 法律依据 《中华人民共和国民法典》第788条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 《中华人民共和国民法典》第807条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告

建设工程实务中，建设工程施工合同无效，有关垫资利息的约定等问题常引发发承包双方争议，处理不当可能导致工程款结算困难或工期延误。 一句话结论 建设工程施工合同无效，有关垫资利息的约定并不当然无效。 法律依据 《中华人民共和国民法典》第793条规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。 《中华人民共和国民法典》第788条规定，建设工程合同是承包

【方法解析】 通常情况下，承包人主张停窝工损失时对停工原因、停工具体天数及损失金额负有举证责任。但实践中，承包人往往面临缺乏相关材料或并未形成与停窝工事实有关签证的情况，无法达到要求的证明标准。在本文分析的最高院案例中，一审法院认为承包人没有证明停工事实存在，但二审法院认为，在案证据可以证明停工事实客观存在，但不足以证明实际停工天数或具体损失金额，而停工系发包人未按时支付工程款造成，且停工至承包人

建设工程实务中，承包人要求赔偿停窝工损失的，应当就停工原等问题常引发发承包双方争议，处理不当可能导致工程款结算困难或工期延误。 一句话结论 承包人要求赔偿停窝工损失的，应当就停工原因、损失已实际发生以及损失具体数额等承担举证责任。 法律依据 《中华人民共和国民法典》第788条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的

建设工程实务中，施工合同无效，若满足索赔条件，承包人仍有等问题常引发发承包双方争议，处理不当可能导致工程款结算困难或工期延误。 一句话结论 施工合同无效，若满足索赔条件，承包人仍有权向发包人主张停窝工损失。 法律依据 《中华人民共和国民法典》第793条规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。 《中华人民共和国民法典》第801条规定，因施工

【方法解析】 工程施工过程中，施工图纸、施工材料等因素都会对施工方案、难度和时间成本产生影响，从而影响工期。发承包双方应当注意合同中关于工期变更和顺延的约定，并在施工过程中加强沟通和协商。如果因发包人原因导致超出合同范围的图纸变更，或未按时提供甲供材料，导致工期延误，那么发包人应承担相应的违约责任，并赔偿承包人因此造成的损失。本文分析的案例中，发包人在约定的竣工时间后提供图纸变更资料，客观导致工期

建设工程实务中，多份施工合同虽主体相同，但项目内容和施工等问题常引发发承包双方争议，处理不当可能导致工程款结算困难或工期延误。 一句话结论 多份施工合同虽主体相同，但项目内容和施工地点等不同，需结合关联性等因素判断能否合并审理。 法律依据 《中华人民共和国民法典》第788条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解

建设工程实务中，多份施工合同主体相同，且基于同一工程项目等问题常引发发承包双方争议，处理不当可能导致工程款结算困难或工期延误。 一句话结论 多份施工合同主体相同，且基于同一工程项目产生，可以合并审理。 法律依据 《中华人民共和国民法典》第788条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 《中华人民共和国民法典》第799条规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国

建设工程实务中，施工中发承包双方就停工时间协商一致，承包等问题常引发发承包双方争议，处理不当可能导致工程款结算困难或工期延误。 一句话结论 施工中发承包双方就停工时间协商一致，承包人可以主张工期顺延。 法律依据 《中华人民共和国民法典》第801条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建；经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人